辽宁省
合同编号:_____________
发包人(简称甲方):________________承包人(简称乙方):________________
依据《中华人民共和国民法典》和《辽宁省合同监督》以及其他有关法律法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上,经双方协商一致,签订本合同。
第一条工程概况和造价
1.甲方装饰装修(以下简称装饰)的住房系合法拥有。甲方的有效证明(产权证书登记号):________________________________乙方为经工商行政管理部门注册登记的企业,企业资质情况(证书登记号):_________
2.装饰施工地址:_________区(县)_________路(街)_________号_________楼_________室。
3.住房结构:________________房型________房_________厅_________厨________卫________阳台,套内施工面积_________平方米。
4.装饰施工内容
5.承包方式:________________(包工包料、清包工、部分包工包料)。
6.工期:自________年_________月_________日开工,至________年_________月_________日竣工,工期_________天。
7.总价款:¥________元。人民币(大写):________________其中:________________________材料费:________元,人工费:________元,拆除费:________元,清洁、搬运、运输费:_________元,管理费:_________元,税金:________元,其他费用(注明内容):________________元。双方约定,合同签订生效后,如变更施工内容、材料,该部分的工程款应当按实计算。
第二条材料供应
1.甲方提供的材料、设备:(见附件二)。甲方负责供应的林料、设备应是符合设计要求的合格产品,并应按时送到施工现场,甲乙双方应办理验收交接手续。甲方提供的材料按时送到现场后,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格、色调差异,应及时向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程质量问题或影响装饰设计效果,责任由甲方承担。
2.乙方提供的材料、设备及报价:(见附件三)。乙方提供的材料、设备应当符合本合同主材料、设备报价单的规定。乙方供应的材料、设备,甲方有权到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格、色调、品质有差异,应停止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
3.甲方或乙方提供的材料,应当符合国家有关室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准。
第三条工程质量及验收
1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和国家现行的《住宅装饰装修工程施工规范》及本省现行的《住宅装饰装修验收标准》进行验收。
2.本工程由_________方设计,提供施工图纸一式_________份。设计图纸费用________元,由________方承担。
3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
甲方(盖章):_________________
_______年_______月_____日
乙方(签名):_________________
_______年_______月_____日
上诉人(原审原告):_________________住所:_________________法定代表人:_________________
被上诉人(原审被告):_________________住所:_________________法定代表人:_________________
被上诉人(原审被告):_________________
上诉人因纠纷一案,不服_______人民法院_______民事判决书,现提起上诉,买卖合同纠纷上诉状。
上诉请求:
1、请求二审法院依法撤销一审判决改判支持上诉人一审的诉讼请求。
2、一、二审诉讼费由被上诉人承担。
上诉理由:
此致
_____________人民法院
上诉人:_________________(签名)
_____年_____月_____日
甲方(业主):_________
乙方(承包方):_________
依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定,遵循公平、诚实信用的原则,双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况
装饰工程施工地点:_________
施工内容:_________
承包方式:_________
合同总工期_________天,自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。
合同总价款(金额大写):_________
其中:人工费_________元,材料费_________元。(见附表一)
二、双方工作
1.甲方工作
1.1开工前,向乙方提供装饰方案及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施,并经乙方书面确认。
1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续,协调邻里关系,保证乙方施工时间。
1.3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备,并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作,并承担相应费用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意图和要求,向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底,交甲方进行书面认定。
2.2乙方指派_________(姓名)为乙方驻现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。
2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。
2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
三、工期
1.工期延误
1.1因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
(1)甲方不能按约定提供开工条件。
(2)设计变更和工程量变化。
(3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。
1.2由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元违约金。
四、工程价款支付
开工日前三天,甲方支付总价款的_________%,计_________元;
工程日期过半,甲方再支付总价款的_________%,计_________元;
验收合格三日内,甲方支付总价款的剩余部门,计_________元。
五、材料供应
1.甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二)。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成损失的,由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_________日内,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意,乙方不得挪作它用,否则,乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方,并承担由此造成的损失。
2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备,必须有材料设备表(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价,甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符,不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用,造成的损失由乙方负责。
六、工程变更
在工程施工过程中甲方提出设计修改及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负。给乙方造成损失的,甲方应负责赔偿。
七、质量与验收
1.工程质量
1.1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据,以《天津市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。
1.2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件,乙方应按照甲方的要求返工、修改,并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。
2.竣工验收与保修
2.1工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自接到工程验收单七日内验收,在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收,超过七日的视为竣工验收已被确认。
2.2双方约定隐藏工程和中间验收部位:_________。
2.3双方约定的保修项目内容期限为:_________。(本条2.2和2.3款的内容过多可另加页)
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
九、违约责任
甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,甲方不能及时给出必要的指令、确认,不按合同约定履行自己的义务,或其他使合同无法履行的行为,甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到标准要求,或其他使合同无法履行的行为,乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_________%向对方支付违约金,若违约金不能弥补损失时,当事人可以要求对方予以增加。
十、合同争议解决方式
双方约定在履行合同过程中发生争议,由双方协商解决或请_________调解。协商或调解不成时,双方可以按下述第_________种方式解决:
1.由_________仲裁委员会仲裁;
2.向人民法院起诉。
十一、其他约定_________
十二、本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
十三、组成本合同的文件包括:
1.本合同条款及合同附表;
2.施工图纸及做法说明;
3.双方有关本工程洽商的其他书面协议;
4.补充规定。
十四、其他
1.本合同正本两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量,双方约定(签字、鉴证、公证)后生效。
2.乙方收到本装饰工程价款尾款,本合同即告终止。
业主(盖章):_________承包方(盖章):_________
注册地址:_________注册地址:_________
住地:_________住地:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
联系电话:_________联系电话:_________
_________年____月____日_________年____月____日
┌──────────────────────────────────┐
│鉴(公)证意见:│
││
││
││
││
│经办人:鉴(公)证机关(章)│
││
│年月日│
││
││
│(注:除国家另有规定外,鉴(公)证实行自愿原则)│
││
└──────────────────────────────────┘附件
附表一
工 程 量 及 报 价 清 单
装饰施工地点: 单位:元、平方米
┌──┬────┬───────┬───┬────┬──┬──┐
│编号│项目名称│施工内容及材料│工程量│综合单价│总价│备注│
├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤
││││││││
├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤
││││││││
├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤
││││││││
├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤
││││││││
├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤
││││││││
├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤
││││││││
├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤
││││││││
├──┼────┼───────┼───┼────┼──┼──┤
│合计│││││││
└──┴────┴───────┴───┴────┴──┴──┘
甲方: 乙方代表: 第 页共 页
附表二
甲方供应材料设备一览表
第页共页
┌──┬────┬──┬──┬──┬──┬──┬───┬───┐
│序号│材料或设│规格│产地│单位│数量│质量│抵现场│乙方代│
││备名称│型号│品牌│││等级│时间│表签字│
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
││││││││││
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
││││││││││
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
││││││││││
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
││││││││││
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
││││││││││
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
││││││││││
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
││││││││││
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
││││││││││
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
││││││││││
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┤
││││││││││
└──┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┘
附表三
乙方采购材料设备一览表
第页共页
┌─┬────┬────┬──┬─┬─┬──┬───┬────┐
│序│材料或设│生产厂家│规格│单│数│质量│单价│总价│
│号│备名称│(品牌)│型号│位│量│等级│(元/) │(元/) │
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
││││││││││
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
││││││││││
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
││││││││││
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
││││││││││
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
││││││││││
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
││││││││││
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
││││││││││
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
││││││││││
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
││││││││││
├─┼────┼────┼──┼─┼─┼──┼───┼────┤
││││││││││
└─┴────┴────┴──┴─┴─┴──┴───┴────┘
附表四
设 计 变 更 单
第 页共 页
┌───┬──────┬─────┬─────┬───────┐
│序号│变更内容│原设计│新设计│增减费用(元)│
├───┼──────┼─────┼─────┼───────┤
││││││
├───┼──────┼─────┼─────┼───────┤
││││││
├───┼──────┼─────┼─────┼───────┤
││││││
├───┼──────┼─────┼─────┼───────┤
││││││
├───┼──────┼─────┼─────┼───────┤
││││││
├───┴──────┴─────┴─────┴───────┤
│详细说明│
││
││
││
││
││
││
││甲方签字:乙方代表签字:│
││
││
│年月日│
││
││
└──────────────────────────────┘
附表五
工 程 验 收 单
第页共页
┌───────┬─────────────┬────────┐
│序号│分项工程名称│验收结果│
├───────┼─────────────┼────────┤
││││
├───────┼─────────────┼────────┤
││││
├───────┼─────────────┼────────┤
││││
├───────┼─────────────┼────────┤
││││
├───────┼─────────────┼────────┤
││││
├───────┼─────────────┼────────┤
││││
├───────┴─────────────┴────────┤
│整体工程验收结果│
├──────────────────────────────┤
││
││
││
││
││
││
││
││
│甲方(业主)签字:│
││
││
│年月日│
││
└──────────────────────────────┘